|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1188618"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130821/0495/037 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308210495037 |
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.Г. ХЛОПИНА", Россия, 194021, Санкт-Петербург, 194021Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 2-Й МУРИНСКИЙ, 28 |
| Контактное лицо: | Евстратов Иван Владимирович
Начальник отдела закупок |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, поставке, монтажу, пуско-наладке автоматизированного теплового пункта с коммерческим узлом учёта тепловой энергии и теплоносителя с системой дистанционного контроля и регулировке системы теплоснабжения площадки №4" |
| Категория продукции: | Услуги по монтажу оборудования
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 1 400 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 400 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата за выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ или этапа работ в соответствии с Календарным графиком выполнения работ |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Ленинградская область, г,Сосновый Бор, промзона, площадка №4, зд.226 |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 21.10.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.09.2013, Дата окончания поставки: 28.02.2014 |
| Дата публикации: | 21.08.2013 22:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.09.2013 08:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | 05.09.2013 08:00 |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 25.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1188618" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
4.1. должнен иметь Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации, позволяющее выполнять все виды работ по техническому заданию на объектах атомной промышленности.
4.2. должен иметь Свиедетельство о членстве в саморегулируемой организации, позволяющее выполнять работы по организации приборного учета и регулирования энергоресурсов, созданию информационных систем.
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.