Лот №112940: 3D забор с монтажем |
Примечание: Производится закупка (тендер): 3D забор с монтажем . Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
КС2, КС3 (ТЕР).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Пении в размере 0,3% от суммы договора за каждый день просрочки сдачи работ.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 19.12.2022 14:34:47 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 28.12.2022 13:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 28.12.2022 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: Срок поставки 15.02.2023, Срок выполнения работ 15.05.2023-15.06.2023
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после подписания акта выполненных работ
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Работы по Адресу: г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.
Предприятие-инициатор: ООО «Объединенная Цветочная Компания»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Секция «Стандарт» 3D | Размер ячейки 200х50, пруток 4.8 мм., оцинкованный, с полимерно-порошковым покрытием RAL 6005 1530х3000 мм |
шт | 288 | 2 185.00 | 22.00 |
| 2 | Столб металлический | оцинкованный с полимерно-порошковым покрытием с пластиковой заглушкой размером 60х60х2250 толщина стенки 2.5 мм. |
шт | 290 | 1 200.00 | 12.00 |
| 3 | Крепление «Скоба» | (крепление состоит из металлической пластины ,одного пластикового фиксатора, одного самореза) |
шт | 882 | 48.00 | 0.48 |
| 4 | Калитка «Стандарт» | Столбы основания 60х60, каркас 60х50, заполнение 3 D сетка, комплект фурнитуры. 1500х1000 мм. |
шт | 4 | 7 400.00 | 74.00 |
| 5 | Монтажные работы | включают в себя установку опор путем бетонирования, выставление опор по уровню, навешивание секций, все расходные материалы и инструмент. |
п.м. | 722.50 | 550.00 | 6.00 |