Тендер: Выполнение работ по окраске трубы котельной

Завершён

Начальная цена 529 551 ₽

Место поставки

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург город

Организатор закупки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"

Анализ заказчика

Все тендеры города Санкт-Петербург

Окончание (МСК) 07.05.2024 08:00

Анализировать похожие тендеры

Документация

Автоматический контроль.pdf 30 КБ

Показать все документы (+1)

Участие

Способ размещения Запросы котировок и предложений

Запрос котировок в электронной форме

Ссылки на источники

44-ФЗ ЕИС 0372200180124000028
Сбер А (Сбербанк-АСТ) 0372200180124000028

Подача заявок (МСК)

26.04.2024 14:32 - 07.05.2024 08:00

Подведение итогов (МСК)

13.05.2024

Контактная информация

Контактное лицо Старовойтова С. В.

Телефон 8-812-3226963

Электронная почта centr.sporta.vo@mail.ru

Заказчик

Наименование

Анализ заказчика

ИНН 7801451488

КПП 780101001

ОГРН 1077847644005

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Условия контракта

Обеспечение исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Исполнение Контракта обеспечивается: - предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - ФЗ N 44), Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44 и требованиями раздела 7 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»

Обеспечение гарантийных обязательств

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению Гарантийные обязательства обеспечиваются Участником закупки (Подрядчиком) посредством предоставления: - независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ N 44, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые гарантийные обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по контракту и требований Заказчика, предъявляемых в рамках гарантийных обязательств, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых в течение гарантийного срока Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения гарантийных обязательств определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44 и требованиями раздела 5 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»

Обеспечение заявки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Иные требования и условия предоставления обеспечения заявки определяются в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Порядок предоставления обеспечение заявок на участие в закупке участниками, являющимися иностранными лицами приведен в Приложение № 5 к настоящему извещению.