Тендер: Выполнение проектных работ по благоустройству территории

Завершён

Начальная цена 429 977 ₽

Место поставки

Город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург город

Организатор закупки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"

Анализ заказчика

Все тендеры города Санкт-Петербург

Окончание (МСК) 11.04.2024 08:00

Анализировать похожие тендеры

Документация

Дополнительная информация и документы 47 КБ

Уведомление о прохождении контроля 30 КБ

Извещение. Сбер А (Сбербанк-АСТ) 43 КБ

Показать все документы (+3)

Участие

Способ размещения Аукционы

Электронный аукцион

Ссылки на источники

44-ФЗ ЕИС 0372200180124000024
Сбер А (Сбербанк-АСТ) 0372200180124000024

Подача заявок (МСК)

03.04.2024 14:31 - 11.04.2024 08:00

Подача ценовых предложений (МСК)

по 11.04.2024

Подведение итогов (МСК)

15.04.2024

Контактная информация

Контактное лицо Старовойтова С. В.

Телефон 8-812-3226963

Электронная почта centr.sporta.vo@mail.ru

Заказчик

Наименование

Анализ заказчика

ИНН 7801451488

КПП 780101001

ОГРН 1077847644005

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Условия контракта

Обеспечение исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Исполнение Контракта обеспечивается: - предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - ФЗ N 44), Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ N 44. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44 и требованиями раздела 7 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»

Обеспечение заявки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Иные требования и условия предоставления обеспечения заявки определяются в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Порядок предоставления обеспечение заявок на участие в закупке участниками, являющимися иностранными лицами приведен в Приложение № 5 к настоящему извещению.